张玲说法-泥头车撞塌临时桥墩 律师给施工方的整体索赔方案绝了

关注网络热门
,直面网友关心。张玲说法,联手深圳业余状师,从身旁网事入手,让法令好懂好用,做你身旁的法令智库。迎接你把更多的法令案例和困惑告知我们,我们请状师来解答。(电话:83521468,传真:83911897,邮箱:zhangl@sznews.com )


深圳静态网7月1日讯(记者张玲)6月30凌晨5点多,一辆泥头车因未按标准行驶撞到坂银通道银湖段一暂时桥墩,招致桥面支持
系统坍塌,北环大道银湖段封路。幸运的是,现场未形成人员伤亡。该路段至30日下午3时25分才恢复交通。

事后查明,涉事泥头车是空车,车属单元天润土石方工程有限公司,司机涉嫌疲倦驾驶,无人员伤亡。深圳交警现场对该次变乱进行了责任认定,认定泥头车承当本次变乱全部责任,而且要让肇事泥头车所属公司补偿所有失落,坚定追究法令责任。

说起这个变乱对市民出行的影响,记者也是感同身受的。6月30日中午,记者带着家里的小朋友从少儿图书馆去往景田方向,笋岗路的车塞得满满的,车速彻底提不起来。司机徒弟说,周末笋岗路堵车也是很少见的,就是因为北环大道银湖段封路,良多车就改道走比来的笋岗路了。

相干
报导
:)

深圳交警官方微博公布的变乱现场图片

变乱点恢复通车(深圳市交通运输局供图)

广东诚公状师事务所张旗状师表示,“毋庸置疑,坂银通道工程施工单元遭此‘撞’来横祸,必然遭受工期、用度方面的严重失落。”张旗状师和他所在的诚至成状师团的小伙伴们,第一光阴向记者供应了一份诚意满满、含金量十足的全体索赔计划,就施工单元怎样向相干
单元主张失落,以最大限度挽回失落供应了相干
的索赔思路、法令依据。

全体计划分三步走:

一、向肇事车辆所属公司主张侵权责任

二、向发包人治理工期顺延索赔

三、向保险公司治理用度索赔

记者:施工单元怎样向肇事车辆所属公司主张侵权责任

张旗状师称,根据交警部门的变乱通报,本次变乱系泥头车未按操作标准安全驾驶招致。对车辆撞击桥墩的行为,应由所属运输公司承当侵权责任。

 《侵权责任法》第六条第一款“行为人因过错损害别人民事权益的,该当承当侵权责任”。第十五条第一款第一项、第五项、第六项,承当侵权责任的体式格局次要有:(一)中止损害;(二)扫除妨碍; (三)消弭危险;(五)恢复原状;(六)补偿失落”等。

“详细到本案中,责任范围也许包孕清理现场用度,修复桥墩、桥梁的用度,停工失落;因工期失落对发包人承当的违约责任等。”

张旗状师告知记者,这其中还有一个“危险提醒”,那就是因第三人缘由招致的工期耽误,若合同并未约定属于工期顺延情形,则承包人也许没法治理工期索赔并也许承当工期耽误的违约责任。

对因第三方缘由所招致的工期耽误,一般应由承包人先向发包人承当违约责任,而后承包人可向第三方追偿。

记者:那末
,施工方又该怎样向发包人治理工期顺延索赔?

按照张旗状师供应的计划,若施工合同约定第三人缘由招致工期耽误属于工期顺延情形,则承包人可向发包人申请顺延工期。一般而言,工期耽误的缘由,也许是由发包人惹起的,也也许是由于承包人惹起的,还也许是第三人或不可抗力缘由形成的。

如果是承包人缘由形成的工期耽误,工期通常不能顺延;如果是第三人缘由形成的工期耽误,工期可以顺延,但用度失落不予补偿。

他说,“关于工期耽误事实的举证责任问题,审判实践中基础杀青了由承包人承当举证责任的共识。承包人该当对工期耽误事情承当举证责任,如果不能证实存在可以顺延工期的事情,则该当承当工期耽误的责任。”

张旗状师提醒说,“变乱发生后,相干
媒体的报导,对耽误事情的发生起到了证据固定的效果,但施工单元仍应留意在合同约定的索赔限期内提交索赔报告,以防范索赔逾期失权危险。”

此外,施工单元还需要证实工期耽误事情处于项目网络图的要害线路上。张旗状师解释说,工程建设进程包孕良多工序,并不是所有工序上的耽误都对总工期产生影响。施工单元该当证实本次遭受影响的桥墩处于要害线路上,对其修复或重新安排施工招致要害线路耽误。

那末
,怎样证实工期耽误事情对工期的影响水平?张旗状师指出,此环节为工期耽误结果的“量化”阶段,需要根据工程情况和证据资料选择适合的工期耽误天数计算方法,证实耽误天数计算合理。

记者:施工单元向保险公司治理用度索赔可行吗?

张旗状师的答复是,若承包人已购买工程一切险,且发生变乱的光阴在保单有效期内,则可向保险公司申请理赔。

“需提醒的是:但根据在财产保险中适用损益相抵原则,被保险人不能兼而从保险人及侵权的第三人处取得补偿利益。承包人已从侵权责任方泥头车公司处取得的补偿,不得再向保险公司主张。”

【关于诚至成状师团】

广东诚公状师事务所的诚至成状师团聚集了一批志在深耕房地产、城市更新、建设工程、投融资领域的业余状师,大部分初创成员具有法院、央企或政府部门事情经验。团队致力于为公司企业及私人客户供应务实高效的综合性法令解决计划,次要执业范围包孕:旧改棚改、工程招投标、工程总承包、建设全进程、商品房买卖(含二手房)、项目收并购、地产融资、投资基金相干
法令服务。

【关于张旗状师】

张旗状师

张旗状师曾在中建三局集团有限公司法令事务部任职四年,并在上海市建纬(深圳)状师事务所事情三年,现为广东诚公状师事务所状师、建设工程法令业余委员会副主任、工程总承包之家一线创作人、深圳状师杂志特约撰稿人、律簇法令金融论坛特聘讲师。


更多精彩报道,尽在https://terpinnya.com